Документация о закупке - shikardos.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Документация о закупке - страница №1/1

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ АРМИИ»

(СКА, Г. РОСТОВ – НА – ДОНУ)

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА, г. Ростов – на – Дону)
Р. К. МАРКОВ
« » 2012 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

товаров, работ и услуг у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)

Ростов – на – Дону 2012 г

Зам. начальника филиала


Начальник ФЭО – главный бухгалтер
Зам. начальника филиала по МТО

Юрисконсульт




В.Н. Довгань


Л.Н. Шкарупина
Б.В. Устименко
М.Р. Оганесян



1. Настоящая документация устанавливает условия закупки товаров, работ и услуг у конкретного поставщика (исполнителя, подрядчика).

2. Поставщик (исполнитель, подрядчик), указанный в п.16, в срок, установленный настоящей документацией, направляет Заказчику согласие с условиями договора либо протокол разногласий по формам, установленным настоящей документацией.
3. Требования к поставщику (исполнителю, подрядчику)

3.1. Поставщик (исполнитель, подрядчик) должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

3.1.1. Соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

3.1.2. Не проведение ликвидации поставщика (исполнителя, подрядчика) - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании его - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3.1.3. Не приостановление деятельности поставщика (исполнителя, подрядчика) в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедурах закупок;

3.1.4. Отсутствие у поставщика (исполнителя, подрядчика) задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов поставщика (исполнителя, подрядчика) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Поставщик (исполнитель, подрядчик) считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения согласия поставщика (исполнителя, подрядчика) с условиями договора не принято;

3.1.5. Отсутствие сведений о поставщике (исполнителе, подрядчике) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ;

3.1.6. Обладание поставщиком (исполнителем, подрядчиком) исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договора на создание произведения науки, программ для ЭВМ и баз данных.

3.2. В случае несоответствия хотя бы одному из вышеперечисленных требований, поставщик (исполнитель, подрядчик) обязан сообщить об этом Заказчику.

3.3. При установлении факта несоответствия поставщика (исполнителя, подрядчика) требованиям, предъявляемым к нему, Заказчик отменяет процедуру закупки у данного поставщика (исполнителя, подрядчика).


4. Разъяснение документации о закупке.

4.1. Поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе направить в адрес Заказчика запрос о разъяснении положений документации о закупке со дня ее размещения на официальном сайте, но не позднее, чем за три дня до истечения срока подачи согласия с условиями договора.

4.2. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса письменно или в форме электронного документа направляет поставщику (исполнителю, подрядчику) разъяснения положений документации о закупке при условии, что такой запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за три дня до истечения срока подачи согласия с условиями договора.

4.3. Разъяснения положений документации о закупке размещаются заказчиком на официальном сайте не позднее чем в течение трех дней со дня предоставления указанных разъяснений.


5. Изменения к документации о закупке.

5.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом поставщика (исполнителя, подрядчика) вправе внести изменения в извещение о закупке, документацию о закупке.

5.2. Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, размещаются заказчиком на официальном сайте не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.
6. Отказ от проведения закупки

6.1. Заказчик вправе отказаться от проведения закупки.

6.2. Извещение об отказе от проведения закупки размещается на официальном сайте Заказчиком в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе от проведения закупки.
7. Подготовка Согласия поставщика (исполнителя, подрядчика) с условиями договора (далее – Согласие).
7.1. Согласие поставщика (исполнителя, подрядчика) с условиями договора, подготовленное им, а также вся корреспонденция, которой обмениваются поставщик (исполнитель, подрядчик) и Заказчик должны быть написаны на русском языке.

7.2. Отдельные документы (или их части), предоставленные поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в составе Согласия, могут быть подготовлены на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться точный перевод необходимых Разделов на русский язык.

7.3. Обмен всей корреспонденцией производится курьером поставщика (исполнителя, подрядчика) и за счет поставщика (исполнителя, подрядчика).

7.4. Форма Согласия должна соответствовать образцу, представленному Заказчиком.

7.5. Согласие должно быть подписано руководителем организации. В случае подписания Согласия лицом, не являющимся руководителем организации, но имеющим такие полномочия, к Согласию необходимо приложить копию документа, подтверждающего такие полномочия.
8. Требования к Согласию с условиями договора, подготавливаемому поставщиком (исполнителем, подрядчиком), порядок его рассмотрения.

8.1. Согласие с условиями договора состоит из двух частей.

8.1.2. Первая часть должна содержать следующие сведения:

8.1.2.1. Согласие исполнить условия договора.

8.1.2.2. Поставщик (исполнитель, подрядчик) должен описать товары, работы, услуги, предлагаемые к поставке (выполнению, оказанию) и являющиеся предметом закупки, товары, используемые для выполнения работ, оказания услуг, их функциональные характеристики (потребительские свойства, количественные и качественные характеристики.

Описание подлежащих поставке товаров не должно содержать слов «не более», «не менее», «должен быть», «должен», «эквивалент» и других слов, не позволяющих определить точные данные товара являющихся предметом договора.

В случае несогласия с требованиями, заявленными Заказчиком, поставщик (исполнителя, подрядчика) направляет Заказчику протокол разногласий, с указанием положений, с которыми он не согласен. Заказчик в течение трех дней рассматривает данный протокол разногласий и вносит изменения в документацию о закупке, извещение о закупке и направляет поставщику (исполнителю, подрядчику) доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания поставщика (исполнителя, подрядчика).

В случае повторного направления Заказчику протокола разногласий поставщиком (исполнителем, подрядчиком) и несогласием принять Заказчиком условий, указанных в данном протоколе, Заказчик вправе принять решение об отказе от закупки.

8.1.3. Первая часть Согласия может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, являющегося предметом договора.

8.1.4. Сведения, которые содержатся в Согласии поставщика (исполнителя, подрядчика), не должны допускать двусмысленных толкований.

8.2. Вторая часть Согласия должна содержать следующие документы и сведения:

1) копии документов, подтверждающих соответствие поставщика (исполнителя, подрядчика) требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, и если такие требования предусмотрены документацией о закупке.

2) копии документов, подтверждающих обладание поставщика (исполнителя, подрядчика) исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, за исключением случаев размещения заказа на создание произведения литературы или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных), на финансирование проката или показа национального фильма, если это предусмотрено документацией о закупке;

3) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено документацией о закупке.


9. Срок составления протокола подведения итогов

9.1. Протокол подведения итогов составляется и подписывается не позднее чем через три дня со дня подачи Согласия поставщиком (исполнителем, подрядчиком) исполнить условия договора и размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня его подписания.


10. Срок и порядок заключения договора

10.1. Договор должен быть подписан поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в течение 15 дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

10.2. Договор должен быть подписан в течение 20 дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

10.3. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в любое время, не возмещая при этом поставщику (исполнителю, подрядчику) понесенные им убытки.

10.4. Все риски, связанные с изменением рыночных цен в период исполнения Договора несет поставщик (исполнитель, подрядчик).
11. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг

Разработка проекта стадии «Проектного решения» по размещению 2-х этажного здания АБК с примыкающими двумя спортивными залами на территории филиала.



12. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

г. Ростов – на - Дону, ул. Фурмановская, 150.

В соответствии с ТЗ и проектом договора.

В течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента заключения договора.



13. Максимальная цена Договора:

290000 (Двести девяносто тысяч) рублей 00 копеек.


14. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей

В цену включены: стоимость товара, затраты, связанные с доставкой, все налоги, определяемые действующим законодательством Российской Федерации, страхование, уплата таможенных пошлин и другие обязательные платежи, а также другие выплаты, связанные с заключением и исполнением Договора.

Валютой, используемой при формировании цены Договора и расчетов
с Подрядчиком, является российский рубль.
15. Форма, срок и порядок оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг:

Заказчик производит платеж, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, аванс в размере 30 % от договорной стоимости работ, оставшиеся 70% в течении 5-ти банковских дней после подписания актов – приемки выполненных работ.



16. Сведения о поставщике (исполнителе, подрядчике), с которым планируется заключение договора

ООО «СКС - Групп», 344068, г. Ростов – на – Дону, ул. Ларина, 41/19, литер А, тел. (863)-2888-611, 2-888-610


17. Место подачи и окончание срока подачи Согласия исполнить условия договора (соответствует месту и дате рассмотрения Согласия поставщика (исполнителя, подрядчика):

г. Ростов – на - Дону, ул. Фурмановская, 150, (Управление СКА), окончание подачи 17.08.2012 года 16 часов 00 мин.


ПРОЕКТ


ДОГОВОР ПОДРЯДА №

______________ 2012 г. г. Ростов-на-Дону.

Федеральное автономное учреждение Министерства обороны Российской Федерации «Центральный спортивный клуб Армии», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника филиала федерального автономного учреждения Министерства обороны Российской Федерации «Центральный спортивный клуб Армии» (СКА, г. Ростов-на-Дону) Маркова Романа Кимовича, действующего на основании доверенности № 3007 от 09.12.2011 года, с одной стороны и _______, именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице____________, действующей на основании _____ , с другой стороны заключили настоящий договор (далее – Договор) о следующем:

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить и сдать Заказчику работы по _____________ расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Фурмановская, 150.

1.2. Для выполнения работ Подрядчик вправе привлекать к участию в работах третьих лиц на условиях договора субподряда.

1.3. Настоящий договор составлен на основании Протокола Единой комиссии от __________ № ____.


  1. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет ________руб. ___коп. ( _______ рублей) в том числе НДС _______ ( _______ рублей, ___ коп.).

2.2. Перед началом работ Заказчик производит платеж, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, в размере 30% от договорной стоимости работ указанной в п.2.1. настоящего Договора, что составляет _______ руб.( _________ рублей ____ коп.) , оставшиеся 70%, что составляет ________ руб. (_________ рублей) в течение 5-ти банковских дней после подписания актов сдачи – приемки выполненных работ.



  1. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1 Подрядчик приступает к выполнению работ с момента поступления авансового платежа на расчётный счёт.

3.2 Работы предусмотренные в настоящем договоре будут выполняться Подрядчиком в течении 60 календарных дней.



  1. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4.1.Гарантийный срок на выполненные Подрядчиком работы составляет 6 месяцев, считая с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего договора, будут разрешаться путем переговоров между Сторонами.

5.2. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между Сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке по месту заключения настоящего договора.


  1. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

6.2.Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке Заказчиком в следующих случаях:

6.2.1. Нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущие за собой общее увеличение срока окончания работ более чем на 30 дней;

6.2.2. Несоблюдение Подрядчиком требований по качеству работ.

6.3. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке Подрядчиком в следующих случаях:

6.3.1. Задержки Заказчиком оплаты более чем на 30 дней.

6.3.2. В случае остановки Заказчиком работ по причинам, не зависящим от Подрядчика сроком более чем на 30 дней.

6.4. Договор может быть расторгнут также по соглашению Сторон или по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.



  1. ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

7.1. Условия настоящего договора имеют одинаковую обязательную силу для Сторон и могут быть изменены по взаимному согласию с обязательным составлением письменного документа, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. Письменный документ с изменениями и дополнениями составляется в двух экземплярах и подписывается надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.

7.2. Все изменения и дополнения, внесенные в настоящий договор в одностороннем порядке, не имеют юридической силы




  1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере двух третей действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены Договора.

8.2. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства.

8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

8.4. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8.5. Требование об уплате штрафных санкций должно быть оформлено в письменном виде за подписью взыскивающей стороны.

8.6. Неустойка (штраф, пени) выплачивается сторонами в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения уведомления о взыскании неустойки (штрафа, пени).

8.7. Выплата неустойки не освобождает стороны от устранения допущенных нарушений и выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

8.8. Подрядчик несет полную материальную ответственность за виновные противоправные действия своих представителей, а также привлекаемых для выполнения данного Договора третьих лиц, связанные с исполнением настоящего Договора, в случае доказанности вины Подрядчика.

8.9. Стороны обязуются немедленно извещать друг друга о любых изменениях в своем положении, наименовании, адресе, банковских реквизитах и контактных телефонах. В противном случае, исполнение обязательств по настоящему Договору одной стороны с учетом последних известных данных другой стороны, признается сторонами надлежащим исполнением.

8.10. В случае привлечения Подрядчиком к выполнению Работ субподрядчиков и (или) иных лиц, Подрядчик несет ответственность за действия таких субподрядчиков и (или) иных лиц как за свои собственные.



9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1.Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон.

9.2. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством РФ.

9.3. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.




  1. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН



ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК:

ФАУ МО РФ ЦСКА

Юр. Адрес: 125167, г. Москва, Ленинградский пр-т, д.39

ИНН 7714317863

филиал ФАУ МО РФ ЦСКА

(СКА, г. Ростов-на-Дону)

Почтовый адрес:344068. г. Ростов-на-Дону, ул. Фурмановская, 150

ИНН 7714317863; КПП 616143001

р/с 40501810260152000001

ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской области

г. Ростова-на-Дону

л\с 30586У29300

БИК 046015001

ОКПО 07884166, ОГРН 1037714063078
Начальник филиала ФАУ МО РФ ЦСКА

(СКА, г. Ростов-на-Дону)

_____________________________/Р.К. Марков /

«__» ______________ 2012 г.

М.П.




_______________/ /


«__» ______________ 2012 г.

М.П.






Согласие единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)

с условиями договора

1. Кому: __________________________________________________________

2. Наименование участника закупки (Ф.И. О. - для физического лица) _____________________________________________________________

3. Почтовый адрес: _________________________________________________

4. Юридический адрес (для юридических лиц): _________________________

_______________________________________.

5. Контактный телефон/факс, e-mail, сайт, контактное лицо _________________________

6. ИНН ___________________________________________________________

7. Банковские реквизиты:

Наименование банка______________________________________

Р/счет___________________________________________________

Кор/счет_________________________________________________

БИК_____________________________________________________

ОКПО___________________________________________________

КПП ____________________________________________________

8. Изучив извещение о закупке, документацию о закупке, проект договора, мы нижеподписавшиеся, предлагаем поставить товар на следующих условиях:




п/п

Наименование

товара

Характеристика товара

Ед. изм.

Кол-во

Цена за ед.

Сумма

1



















Итого цена Договора с НДС __ %:




  1. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей ______

  2. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: ________

  3. Форма, срок и порядок оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг:_____________

  4. Срок поставки товара:______________

_____________________________________________________________

(наименование участника закупки (Ф.И.О. для физического лица)

согласен исполнить условия Договора, указанные в извещении о закупке, документации о закупке, проекте договора.

М. П.


(должность) (подпись) (Ф. И. О. полностью)

«___» _________ 20_ г.



Протокол разногласий к договору

г. Ростов – на - Дону «___»________ 2012 г.

Сторонами данного договора являются ______ «______» именуемый в дальнейшем «Заказчик» действующий на основании ___________ с одной стороны и ______________ «_______» именуемый в дальнейшем «Поставщик» в лице __________ действующий на основании________ с другой стороны.

Поставщик рассмотрев извещение о закупке, документацию о закупке, проект договора, выражает несогласие по следующим пунктам:



№ пункта проекта договора, положения, извещения, документации о закупках.

Редакция пункта в проекте договора, извещении, документации о закупке (Редакция Заказчика)

Предложение изменить редакцию (Редакция Поставщика, Исполнителя, Подрядчика)

Примечание



























ЗАКАЗЧИК

ФАУ МО РФ ЦСКА

ПОСТАВЩИК

125167 г. Москва, Ленинградский проспект, 39

ИНН 7714317863______________________

Филиал ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА, г. Ростов – на – Дону) Почтовый адрес: 344068.г. Ростов – на – Дону, ул. Фурмановская , 150 ИНН/КПП 7714317863/616143001 р/с 40501810260152000001 ГРКЦ ГУ Банка Росии по Ростовской области г. Ростова – на – Дону

БИК 046015001 Контактный телефон: 8(863) 235-08-19



Начальник филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА, г. Ростов – на – Дону)

______ /Р.К. Марков/

М. П.