Автозимников Государственный Контракт № - shikardos.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Автозимников Государственный Контракт № - страница №1/1

Содержание автозимников

Государственный Контракт № _____

на выполнение дорожных работ на 20__ г. по объекту

_______________________________________________

г. Тюмень «___» ___________ 200_ г.


Государственное бюджетное учреждение Тюменской области "Управление автомобильных дорог" (далее - Заказчик), в лице начальника Закиева Алмаза Рашитовича действующего на основании Устава (сокращенное название ГБУ ТО УАД), с одной стороны, и ____________________________________________________ (далее Подрядчик) в лице­­­­______________________________________ действующего на основании ___________________________________________________________________________, заключили настоящий Государственный Контракт на основании распоряжения Правительства Тюменской области от __.__.20___г. № ____-рп «. название» и протокола заседания аукционной комиссии № ____ от _____ г. (лот ) о нижеследующем:
1.Предмет контракта
1.1. В целях обеспечения бесперебойного движения автотранспорта, заключили настоящий Государственный Контракт для государственных нужд (далее Контракт), согласно которому Подрядчик принимает на себя реализацию инвестиционного проекта: __________________________________________________________________ (устройство и содержание), а Заказчик берет на себя финансирование его в размерах и формах, предусмотренных настоящим Контрактом за счет средств в пределах выделенного норматива в соответствии с техническим заданием (Приложение №2). Требования к уровню содержания автозимников и перечень содержания автозимников закрепленных за Подрядчиком определяется Приложением №1, которое является неотъемлемой частью Контракта.

1.2. Общий норматив на устройство и содержание автозимников складывается из постоянно выполняемого комплекса работ по нормативному содержанию .

1.3.Сроки реализации проекта и отдельных его этапов определяются в соответствии с « Нормативом по устройству и содержанию автозимников на 20 г.» (Приложение №3), являющегося неотъемлемой частью Контракта.

1.4. Порядок контроля за ходом и результатами реализации проекта и отдельных его этапов определяются согласно п.4 настоящего Контракта.

1.5. В результате реализации инвестиционного проекта, предусмотренного настоящим Контрактом, и отдельных его этапов Подрядчик гарантирует выполнение обязательств по объемам и качеству работ, предусмотренных п.3 настоящего Контракта и Приложения № 2.

1.6. В своей деятельности Заказчик и Подрядчик руководствуются законодательством Российской Федерации и нормативными актами Тюменской области.


2.Обязательства Подрядчика
2.1.Обеспечивает выполнение работ по устройству и содержанию автозимников в соответствии с требованиями нормативных документов не ниже заданного уровня, согласно Приложения №2, являющегося неотъемлемой частью Контракта.

2.2. Выполняет работы по устройству и содержанию автозимников в соответствии с требованиями проектной документации, требованиями соответствующих ГОСТ, СНиП, СН, РСН, ВСН и др. нормативных документов.

2.3.Принимает меры по охране автозимников от повреждений, в том числе:

-от несанкционированной перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов путем установки соответствующих дорожных знаков;

-обеспечивает сохранность и эффективное использование переданных в аренду основных производственных фондов, оборудования и другого имущества, необходимого для нормального содержания автомобильных дорог.

2.4. Подрядчик ведет учет и анализ ДТП на автозимниках. Информирует Заказчика о всех случаях дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями, в соответствии с “Правилами учета и анализа ДТП на автомобильных дорогах РФ”, сообщает о стихийных бедствиях, повреждения автозимников и сооружений на них, принятых мерах по ликвидации их последствий. В случае необходимости, составляет акты установленной формы для дополнительной оплаты выполненных работ.

2.5.Обеспечивает места производства работ по устройству и содержанию автозимников средствами организации безопасного движения автомобильного транспорта в соответствии с ВСН 37-84.

2.6.Выполняет на месте производства работ необходимые мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды.

2.7.Принимает участие в работе инспекционных комиссий по контролю качества содержания автозимников.

2.8. В соответствии с данными первичной учетной документации ведет Журнал производства работ по содержанию автозимников, закрепленных за Подрядчиком.

2.9 Подрядчик, ненадлежащим образом выполнивший работы, не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял надзор и контроль за ходом выполнения работ.

2.10. Подрядчик при получении предписаний от Заказчика или лица уполномоченного Заказчиком, обязан в срок устранить замечания, изложенные в предписании, и уведомить Заказчика.

2.11. При причинении вреда третьим лицам Подрядчик компенсирует причиненный вред за счет собственных средств.

2.12. Интересы Подрядчика по Контракту представляют:

____________________________________________________________ ,

которые с момента заключения настоящего Контракта будут принимать непосредственное участие в урегулировании инвестиционной деятельности Контракта (право подписи ежемесячно на актах выполненных работ по форме КС-2, скрепляя их печатью _______. Форму КС-3 подписывают руководители _______________, скрепляя печатью

2.13. Подрядчик несет административную, материальную и уголовную ответственность за те ДТП, которые непосредственно связаны с невыполнением работ, перечень которых определен сметой на содержание автозимников.

2.14. Соблюдать миграционное законодательство при привлечении иностранных работников для работ в рамках Контракта.


3.Обязательства Заказчика
3.1. В течение 10 дней после подписания Контракта передает Подрядчику необходимую нормативно-техническую документацию (сметы на содержание, имеющиеся дислокации знаков) для исполнения обязанностей по настоящему Контракту.

3.2. Заказчик ежемесячно принимает объемы выполненных работ по актам формы КС2 и КС3.

3.3. Выступает в качестве истца и ответчика при ведении дел в судах, органах государственного арбитража и надзорных органах.

3.4. Назначает своего представителя в лице

__________________________________________________________________________________

который с момента заключения настоящего Контракта будет принимать непосредственное участие в регулировании инвестиционной деятельности по объекту.



4. Стоимость работ и порядок расчетов.
4.1. Цена Контракта согласно протоколу аукциона составляет ______(прописью) рублей 00 коп., в том числе НДС __________(прописью) рублей 00 коп., Содержание _________ км.

Цена включает в себя все расходы, связанные с исполнением государственного Контракта (в т.ч. с учетом НДС, налогов, сборов и иных обязательных платежей, установленных действующим законодательством Российской Федерации).

4.2. Финансирование осуществляется исключительно при выполнении Подрядчиком условий и сроков, предусмотренных «Нормативом на содержание автозимника на 20 г.» (Приложение №3) и заданного уровня качества содержания автозимников.

4.3. Заказчик в соответствии с бюджетной росписью в течение 25 дней со дня подписания Контракта обеспечивает авансирование работ на заготовку материалов в размере 30 % от суммы Контракта, согласно Приложению № 3.

В соответствии с бюджетной росписью сумма авансирования по Контракту в 2010 году составляет ______________(сумма прописью), в т.ч. НДС.

4.4. Заказчик в течение 25 дней с момента подписания акта приемки выполненных работ обеспечивает оплату этих работ, исходя из поступлений средств Заказчику в соответствии с бюджетной росписью, с удержанием выделенного аванса, пропорционально выполненным и оплаченным объемам работ.

4.5. В случае не подтверждения использования выделенного аванса, денежные средства возвращаются на единый лицевой счет областного бюджета до окончания текущего финансового года ( до 25 декабря ).
5.Ответственность сторон.
5.1. При не обеспечении заданного уровня содержания автозимников по результатам комиссионного осмотра конструктивных элементов и за дорожно-транспортные происшествия, причиной которых явились неудовлетворительные дорожные условия, Заказчик применяет Подрядчику штрафные санкции в соответствии с Приложением № 1, являющегося неотъемлемой частью Контракта.

5.2.Подрядчик , в случае повреждения или преждевременного износа по его вине основных производственных фондов , переданного по договору в аренду, восстанавливает их за счет собственных средств.

5.3.Подрядчик несет прямую ответственность за работы, выполняемые субподрядными организациями .

5.4. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Подрядчик и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.5. Кроме предусмотренных настоящим Контрактом санкций за невыполнение обязательств сторона, нарушившая Контракт, возмещает другой стороне убытки, выразившиеся в произведенных другой стороной расходах, утрате или повреждении ее имущества.

5.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного государственным контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от объема неисполненных обязательств.

5.7. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренных государственным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренных государственным контрактом, начиная со дня, следующего после истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается государственным контрактом в размере, кратном пяти ставкам рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, от цены государственного контракта.
6. Срок действия Контракта


    1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2010 г. и полного исполнения Сторонами всех предусмотренных настоящим Контрактом обязательств.

    2. Срок начала и окончания выполнения работ определяется в соответствии с аукционной документацией.

Начало работ

Окончание работ 31 декабря 2010 г.


7. Расторжение контракта, рассмотрение споров
7.1 Расторжение Контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. Существенным нарушением условий Контракта является:

- наличие даже единичного факта перерыва в движения транспорта по автозимникам по причине не выполнения Контрактных обязательств Подрядчиком;.

- систематическом невыполнении Подрядчиком месячных индивидуальных заданий Заказчика в объемах предусмотренных Нормативом на содержание (Приложение 3) в течении 2-х месяцев подряд;

- систематическое невыполнение Подрядчиком требований к качеству выполнения работ по содержанию в течении 2-х месяцев подряд.

7.2 При наличии существенных нарушений Подрядчик до момента расторжения Контракта обязан продолжать выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, а также устранить допущенные дефекты и недоделки.

7.3. В случае возникновения какого-либо спора, разногласий или вопроса между сторонами в связи с выполнением настоящего Контракта, которые невозможно урегулировать соглашением сторон, то такой спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Тюменской области.



8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН


Заказчик:

625026 г. Тюмень, ул. Республики -143,

Государственное бюджетное учреждение Тюменской области «Управление автомобильных дорог» тел. 8(3452)-32-08-71

ИНН 7203001860; КПП 720301001

УФК по Тюменской области

(Департамент финансов Тюменской области л/с 02672005550, ГБУ ТО УАД ЛС000020169УАВД) Р.сч.40201810200000100009

К.сч.-нет., БИК 047102001

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Тюменской обл.г.Тюмень



Подрядчик:

Телефон:

Приложения к Контракту на выполнение дорожных работ на 20 г. по объекту__________________________________________________________________________
1. Приложение № 1-« Требования к уровню содержания автозимника”»

2. Приложение № 2 –« Техническое задание на выполнение работ по устройству и содержанию автозимника в 20 году».

3. Приложение №3 -« Норматив по устройству и содержанию автозимника на 20 г.» .

ЗАКАЗЧИК : ПОДРЯДЧИК

Начальник ГБУ ТО УАД
______________ А.Р. Закиев _________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Контракту № _____

от “____” _____________20 г.



Требования к уровню содержания автозимника


п/п


Значения сети

дорог


Общее протяжение, км

Уровень содержания


1

Автозимник


Допустимый






в том числе:







1







-//-

2







-//-

3







-//-

4







-//-

5







-//-

6







-//-

1.)Уровень содержания автозимника оценивается ежемесячно на всем его протяжении. Приемка работ по содержанию автозимника при необходимости производится несколько раз в месяц и оценка уровня содержания определяется как средняя по итогам проверок.

2)Если за оцениваемый период на обслуживаемых участках автозимника имеет место дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с сопутствующими дорожными условиями, то это влечет за собой понижение уровня оплаты в размере до 25% от норматива стоимости содержания, того участка на котором произошло ДТП.


ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:
Заместитель начальника ГБУ ТО УАД

по строительству, реконструкции, ремонту и

содержанию автомобильных дорог и

искусственных сооружений Тюменской области

________________________О.В.Иванов __________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Контракту № ______

от “_____ “ _____________ 20 г.


Техническое задание

на выполнение работ по устройству и содержанию автозимника в 20 году

1. Подрядчику в период с ____________ года по ______________ года надлежит осуществлять комплекс работ по устройству и содержанию автозимника и обеспечить уровень содержания в соответствии с «Временным руководством по оценке уровня содержания автомобильных дорог», утвержденным ФДД России от 26.11.97г. – в зимний период на всем протяжении участков – «Допустимый» уровень содержания.

2. Объем и стоимость работ по устройству и содержанию автозимника определяется на основании норматива.

3. Норматив затрат предусматривает необходимость выполнения работ, перечень которых определен в сметах, установленных Заказчиком на основе действующей классификации работ.

4. Работы по устройству и содержанию автозимника завершить до 20 декабря 2010 года.

5. В течении всего срока действия Контракта особое внимание уделять участкам , отличающимся повышенной опасностью для движения транспортных средств.

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:
Заместитель начальника ГБУ ТО УАД

по строительству, реконструкции, ремонту и

содержанию автомобильных дорог и

искусственных сооружений Тюменской области

________________________ О.В. Иванов __________________
Приложение № 3

к Контракту №____

от “____”_________ 20 год.
Норматив по устройству и содержанию автозимника на 2010 г.


Наименование района


Норматив, тыс.руб.






ВСЕГО




февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь












































ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:

Заместитель начальника ГБУ ТО УАД

по строительству, реконструкции, ремонту и

содержанию автомобильных дорог и

искусственных сооружений Тюменской области
________________________ О.В. Иванов ________________________